Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О взыскании суммы

Верховный Суд Украины, Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины
Постановление от 14.10.2014 № 3-129гс14, 922/1136/13

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 жовтня 2014 року

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Барбари В. П., суддів - Берднік І. С., Гуля В. С., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Колесника П. І., Потильчака О. І., Шицького І. Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "1С-Теллур" про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 22 липня 2014 року у справі N 922/1136/13 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" (далі - ТОВ "ТК "Урожай") до товариства з обмеженою відповідальністю "1С-Теллур" (далі - ТОВ "1С-Теллур") про стягнення 972294,11 грн., встановила:

У березні 2013 року ТОВ "ТК "Урожай" звернулося до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що між ним, як замовником, та ТОВ "1С-Теллур", як виконавцем, укладено договір з розробки та впровадження корпоративної інформаційної системи обліку господарської діяльності підприємства. Розробка та впровадження, приймання-виконання робіт щодо цієї системи повинна відбуватися в декілька фаз етапів або етапів без фаз. Після виконання певної частини роботи, замовник перерахував виконавцеві кошти за прийняті роботи (на суму 1006435,74 грн.) та за роботи, що повинні бути виконані, а всього на загальну суму 1978729,85 грн. Оскільки ТОВ "1С-Теллур" порушило строки виконання оплачених робіт, ТОВ "ТК "Урожай" направило йому претензію, а згодом і лист щодо розірвання договору та здійснення взаєморозрахунків. Виконавець не погодився розірвати договір та запропонував узгодити нові строки виконання робіт, а згодом запропонував замовникові прийняти ці роботи. Позивач від прийняття робіт відмовився, пославшись на умови договору та зміст попередніх листів. Просив стягнути з ТОВ "1С-Теллур" на його користь 972294,11 грн. безпідставно набутих коштів.

Опрос